建设承揽合同示范文本(建设工程施工合同示范文本)

建设承揽合同示范文本

建设承揽合同示范文本

对于建筑合同大家了解多少呢?知道承揽合同怎么书写吗?以下是小编精心准备的建设承揽合同示范文本,大家可以参考以下内容哦!

承揽装饰邮政楼外墙工程合同【1】

合同编号:

订立合同双方:

定作人: (以下简称甲方)

定作人法定代表(负责)人: 签约人:

定作人承办单位: 联络人: 联系电话:

定作人机构地址: 传真电话:

承揽方: (以下简称乙方)

承揽方法定代表(负责)人:签约人:

承揽方营业执照: 施工资质:

承揽方施工项目经理: 手机:

承揽方机构地址: 传真电话:

银行开户许可证:开户行:帐户:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款:

第一条标的

本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为: 元。

第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位:平方米/人民币元)

序号grc装饰件名称规格数 量 单 价合计

1 __________

2 __________

3 __________

注:以上每平方米grc装饰件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

第三条工程概况及承包范围

1、工程名称:邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场

3、承包范围:grc装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式:包工包料(grc装饰材料厂商: );

5、工程造价:本工程总造价按乙方于 年 月日上午参加 组织的.工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。

第四条工程期限与保障责任

1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天;

2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;

3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承担责任。

第五条甲方责任

1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;

2、提供施工用双排脚手架;

3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;

4、严格监督施工质量,组织工程验收。

第六条乙方责任

1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等;

2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。

3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任;

4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;

5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。

第七条工程付款及结算方式

1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;

2、乙方带料进场开始施工15日内,甲方拨付工程总价50%的工程款;

3、乙方安装完成,验收报告签之日起15日内,再拨付工程总价45%;

4、工程质保金为工程总价5%,质保期两年。质保金在壹年后无工程质量问题时,于 年 月 日付清。

第八条施工及竣工验收

1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、凹凸对正,尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;

2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签作为合同附件进入决算,否则乙方有权拒绝施工。

3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

第九条乙方服务承诺

1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年,使用寿命不少于50年,如出现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件,两年内免费维修,超过两年维修只收取材料费,维修保证24小时赶到现场;

2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程,进行终身维护;

3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏,乙方保证进行维修,但要收取材料费。

第十条双方违约责任

1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。

2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付 元的违约金。

3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。

4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。

第十一条纠纷的处理

当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。

①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;

②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

第十二条附则

1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签盖章之日起生效。

2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。

甲方:  乙方:

签约人:  签约人:

签约地点:

签约日期: 年月日

定做承揽合同范本【2】

定作方:______________(简称甲方)

承揽方:______________(简称乙方)

经双方协商一致,订立下列条款,共同信守。

品名或项目

规格、型号

单位

数量

单价

价款或酬金(元)

金额: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

1.产品的质量、包装、加工方法:______________________________________________

2.原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________________________

3.履行的期限、地点和方式:__________________________________________________

4.验收标准和方法:__________________________________________________________

5.结算方式:________________________________________________________________

6.违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。

(1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值________%或酬金总额________的违约金。

(2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值______%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金________%的违约金。

7.双方约定的其它条款:_______________________________________________________

8.以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

9.本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

10.本合同一式______份,正本双方各执________份,副本送工商行政管理局所存查。

11.本合同有效期限:从双方签署之日起到________年____月____日止。

12.本合同签订日期:________年____月____日。

定作方:______________ 承揽方:____________

法定代表人:__________ 法定代表人:________

开户银行:____________ 开户银行:__________

帐号:________________ 帐号:______________

________年____月____日

建设承揽合同示范文本(建设工程施工合同示范文本)

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本

发包人(全称):______________________

承包人(全称):______________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:_____________________

工程地点:________________________

工程内容:________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:_____________________

资金来源:_____________________________

二、工程承包范围

承包范围:_____________________

三、合同工期

开工日期:______________________

竣工日期:____________________________

合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准

工程质量标准:________________________

五、合同价款

金额(大写):______________________元(人民币)

¥:______________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:____________年________月________日

合同订立地点:_____________________________

本合同双方约定______________________后生效。

转载请注明出处开心范文网 » 建设承揽合同示范文本(建设工程施工合同示范文本)

资讯

我不会放弃作文1500字(关于放弃的作文)

阅读(104)

我不会放弃作文1500字为什么命运对我这么不公平?你们生下来就是正常人,而我呢,连走路吃饭这样的小事都要家人操心,这意味着我所遇到的困难与挫折比你们多得多。八岁那年,我才上一年级,课堂上老师提了一

资讯

六年级上册第七单元作文

阅读(97)

六年级上册第七单元作文无论在学习、工作或是生活中,大家都跟作文打过交道吧,作文根据体裁的不同可以分为记叙文、说明文、应用文、议论文。还是对作文一筹莫展吗?以下是小编为大家整理的六年级上册第七单元作

资讯

眉毛(眼睛与眉毛的故事)

阅读(77)

眉毛眉毛眉毛(眉毛)眉毛,人体面部位于眼睛上方的毛发。对眼睛有保护作用。有一定的生长周期,会自然脱落,它也是人脸部美的重要组成部分。目录相关知识生长不佳眉形其它相关收缩展开相关知识详细解释眼眶上缘

资讯

最美护士主要先进事迹(最美孝心少年先进事迹)

阅读(88)

最美护士主要先进事迹在平平淡淡的日常中,许多人都有过写事迹的经历,对事迹都不陌生吧,事迹有两种用途:一是宣传典型,二是评选先进。到底应如何拟定事迹呢?以下是小编整理的最美护士主要先进事迹,供大家参

资讯

关于焊工实习总结(焊工培训总结)

阅读(69)

关于焊工实习总结总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突出重点,突破难点,因此,让我们写一份总结吧。总结你

资讯

大学生校园志愿者活动新闻稿(校园新闻稿)

阅读(73)

大学生校园志愿者活动新闻稿上海青聪泉儿童智能训练中心于1月28日开展了家长交流活动。上海师范大学生命科学学院常春藤志愿服务队为此特别提供了志愿服务。青聪泉到自闭症领域知名人士,厦门的原迦南创始人蔡

资讯

行政许可案件判决方式研究(中职学生行为方式研究)

阅读(80)

行政许可案件判决方式研究马怀德行政诉讼法所确立的四种判决形式体现了司法权的监督范围和监督方式。就行政处罚和行政强制等案件而言,维护、变更和撤销判决完全可以达到监督的目的,被告行政机关似乎也无规避法

资讯

外贸单证实习目的范文(单证员的实习目的)

阅读(91)

外贸单证实习目的范文一、实习目的、时间和地点(一)实习目的通过此次国贸实习,了解实际操作中各种单证的填写及缮制情况。提高学生的手动操作能力。对国际贸易实务各个过程有了具体的印象,知道各种信函的写作

资讯

珠宝鉴定(东莞珠宝鉴定)

阅读(89)

珠宝鉴定珠宝鉴定有的人讲,用陶氏滤色镜去照一块绿色的翡翠,若它转变成红色,就可以说明这块翡翠是染色的,不变色就是真的颜色。这种说法是非常机械的,是人云亦云的认识。我们知道陶氏滤色镜是一种滤色胶片,

资讯

季度护理工作总结(护理季度工作总结)

阅读(94)

季度护理工作总结总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,不如我们来制定一份总结吧。那么总结应该包括什么内

资讯

大学生大三自我鉴定(大三大学生自我鉴定)

阅读(92)

大学生大三自我鉴定自我鉴定是个人在一个阶段的自我总结,写自我鉴定可以帮助我们正确地认识自我,不如静下心来好好写写自我鉴定吧。如何把自我鉴定做到重点突出呢?以下是小编

资讯

酒类调查报告(酒类买卖合同)

阅读(82)

酒类调查报告随着社会不断地进步,我们使用报告的情况越来越多,报告根据用途的不同也有着不同的类型。写起报告来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的酒类调查报告,欢迎大家借

资讯

公司纠纷起诉书(合同纠纷起诉书)

阅读(30)

公司纠纷起诉书检察机关的起诉书指无需大陪审团的公诉书,由检察官直接提起的指控,那么有关公司纠纷起诉书的有哪些?下面是小编为大家整理的公司纠纷起诉书,一起来看看吧!公司纠纷起诉书篇一注:《公司法》第

资讯

个人车位合同范文九篇(个人转让车位合同)

阅读(29)

个人车位合同范文九篇在当今社会,人们对合同愈发重视,合同起到的作用越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的个人车位合

资讯

抵房款合同(抵 押 合 同)

阅读(33)

抵房款合同_借款合同现今很多公民的维权意识在不断增强,合同在生活中的使用越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的抵房款合同_借款合同,仅

资讯

保管合同(保管合同书)

阅读(32)

保管合同合同编号:_________保管人:_________寄存人:_________签订时间:_________年_________月_________日签订地点:_________第一条 保

资讯

酒水销售工作总结(年酒水销售合同)

阅读(30)

酒水销售工作总结总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这

资讯

建筑工程分包合同

阅读(29)

建筑工程分包合同在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整

资讯

农村自建房合同书

阅读(34)

农村自建房合同书合同的用途很多,但是最大的`用处是保障了我们的权益,以下是小编为您带来的农村自建房合同书,感谢您的阅读!农村自建房合同书【一】甲方:姓名性别年龄民族电话住址:乙方:姓名性别